首页 > 实用文档 > 合同范文 >

建设工程合作协议范本

编辑:  成考报名   发布时间:04-21    阅读:

建设工程合作协议范本 篇一:《建筑工程项目合作协议(格式合同)》

工程项目合作协议书

甲方(全称): 河南锦豪实业有限公司

乙方(全称): 河南帝星建筑劳务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方就 河南集英置业有限公司开发的拉菲国际1#、10#楼工程。 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致,订立本合同,以供双方共同遵守。

第一条:工程项目概况

1. 工程名称: 。

2. 工程地点: 。

3. 工程范围: 。

4. 工程数量:详见工程量清单及设计变更等 。

第二条:工程期限

1. 开工日期:按业主规定执行 ;

2. 竣工日期:按业主规定执行 ;

3. 总 工 期:最终以业主批复工期为准。

第三条:工程质量等级及评定依据

工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ,评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。

第四条:合作总则

本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。

乙方按中标单价承担本合同工程(桩号 )段的全部施工(包括工程的缺陷修复),并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变更。

1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。

2.按单价承包的方式,由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标,并在甲方派驻人员监督指导下,自行组织施工、经营,独立核算,自负盈亏;无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。

3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格,包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的进退场、地

场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因素而导致的任何费用。

第五条:甲、乙双方的权利与义务

一.甲方的权利与义务:

1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员(详细名单见附件三),代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控,并对项目部的项目现场管理、项目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导;甲方委派人员应服从项目部统一管理,定岗定责,严格履行岗位职责;

2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作,并根据项目部管理运行情况予以指导;并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利,处罚以项目部管理制度为基础,以经济处罚为手段;

3. 有权指令乙方按总包合同要求,及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场,并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制;

4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择,并对其合同条款进行审查把关,督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作,重点放在双方支付兑现的管理;对于施工质量控制较差,不符合国家规范要求,安全生产隐患众多,发生安全事故、施工进度严重滞后的队伍,有权要求乙方进行撤换或清除出场,所造成的损失由乙方和队伍承担;

5. 协助乙方办理变更事宜;负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理,审核批准工程的竣工资料;

6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款;并有权监督乙方是否及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间,甲方发现上述问题时,有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用,并按实进行处理,直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止;

7. 甲方收取本工程项目管理费 %,以工程计量支付款为基数,按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。

二.乙方的权利和义务:

1. 乙方应对甲方负责,其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任;

2. 乙方委派项目常务副经理 (身份证号码: )全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业

有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责,对工程施工质量、进度、安全负全部责任;

3. 依据总包合同与《建设工程项目管理规范》的规定要求,并结合工程实际,乙方为完成本项目的具体实施,必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参与项目部的管理工作,牵头组建项目部组织机构,并进行合理分工、明确岗位职责,制定项目部各项管理规章制度,确保整个项目组织机构正常有效运行,承担项目部的所有运营费用;具体委派人员须经甲方项目经理批准备案,具体委派人员名单见附件五。

4. 在工程开工前,负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政管理部门在内的各种外围关系,弄清办事程序、规则,以确保工程顺利地按计划开工;

5. 根据甲方总包合同的有关要求,乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工计划、施工方案等技术文件,并报业主、监理等相关部门审批;并严格按所批复的计划,做好人、财、物的准备工作;及时组织满足工程需要的施工技术和管理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场;

6. 在工程施工管理和经营过程中,乙方应妥善保管甲方为其提供的技术和管理文件,并做好保密工作;要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任,不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象;

7.根据合同统一格式和规定及时、准确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表;

8.按总包合同、甲方有关文件档案管理的规定和甲方质量体系的有关要求,自行整理工程技术资料、编制竣工文件(资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档)。

9、承担甲方委派人员的人力资源费用(含工资、补助、效益奖金等,费用标准见附表)、正常差旅费、交通费以及项目部范畴内管理费用开支。同时承担因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。

10、乙方必须按照甲方信息化系统的要求,提供相应网络条件和本项目的相关数据。

11、乙方在现场管理中的公告牌匾、标语等对外告示物不得出现乙方名称。

12、无论何时何地乙方有义务负责所施工项目对外往来账务清算,并承担所有责任。

13、交通主管部门以及其下属单位对项目的检查和督察,乙方有义务认真对待,并进行必要的公关工作,对交通主管部门下达的通报和处罚负全责,并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。

14、甲方因承担本项目而负担的所有税费(须扣除 %管理费所可能产生的甲方企业所得税),包括但不限于营业税、城建及教育附件,均由乙方承担。

15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳,乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资,否则,甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。

16、乙方必须处理好与第三方的有关帐务,甲方不承担任何连带责任,在甲方认为有必要时,可以从应付乙方款项中直接代扣代付;如司法机关判决或裁定甲方承担责任的,乙方承诺予以全部赔偿,并不以任何理由提出异议,甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。

第六条:计量、结算支付及财务管理(建设工程合作协议范本)

1. 结算用工程数量与单价:

工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》”。

清单中的工程数量为名义工程数量,实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

2. 支付申报与工程款使用:

2.1 乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后,向监理和业主申请工程款的支付,最终数量以业主审批数额(并经国家审计后确定的数额)为准。待业主计量款到项目经理部帐户,在扣除第六条2.4款费用后,甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付,委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

在甲方向乙方支付任何款项前,乙方必须提前向甲方提供对应的发票,否则,甲方可以拒付,甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金,直至乙方向甲方开具相应发票,甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议。

2.2 乙方使用业主供应材料,须执行业主制定的相关程序。

2.3 开工预付款使用约定:

2.3.1 如甲方按主合同规定获得该款项后,采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款(须双方签订借款协议),并按本协议第四条“合作总则”的约定,由乙方出具欠条,并签署还款协议,

2.3.2 预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

2.4 费用扣除:在甲方向乙方支付工程款时,甲方扣除下列费用:

2.4.1 工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

2.4.2 工程质量保证金:根据总包合同的约定。

2.4.3 开工预付款:根据业主在当期支付证书中扣除的比例进行扣除(如乙方使用)。

2.4.4 业主供应材料费:按业主在当期支付证书中所扣除的涉及乙方工程的业主供应材料款数额扣除。

2.4.5 甲方收取本工程项目管理费 %。

2.4.6 甲方派驻项目部管理人员的人力资源费用、正常差旅费、交通费以及经双方确认的项目部管理费用,以及因履约检查所发生的一切费用。

2.5项目部财务管理:

2.5.1项目部财务由甲方委派,接受甲方直接管理。

2.5.2采用甲方NC财务软件,以甲方项目部为会计核算主体,统一建立项目财务帐套,不得以乙方单位或者工区(分部)的名义建立分帐套。

2.5.3以中标项目的名义只能开设一个银行帐户,其他任何参建单位包括乙方及其所设工区(分部)不得以项目名义设立分帐户。该账户由甲乙双方共同管理,开户预留的印鉴卡、项目公章、财务专用章由甲方保管,项目经理私章由乙方保管。

2.5.4财务支付程序:

(建设工程合作协议范本)

2.5.4.1首先乙方必须出具经过市级以上公证处公证的授权书,明确项目对外支付以及项目费用报销上的签字人资格;同时必须接受所有支付(包括)现金支付,必须取得甲方项目经理的签字。也就是说,项目任何资金的支付,必须取得双方管理人员的共同签字。

2.5.4.2资金支付时(包括预付款项),收款人在暂时无法提供发票的情况下,财务人员必须在暂扣相应税率的税金后方能支付,暂扣税金原则上不得挪用,待乙方提供发票后冲减。

2.5.4.3为规避转(分)包检查风险,项目大额成本费用(例如钢材、水泥、机械租赁、沙石料、沥青等)的支付必须从项目银行账户支付,不得通过第三方转移支付;同时,收款人必须与发票的开具单位相一致。

2.5.4.4项目应严格现金支付的范围(工资和一般零星费用等)和额度,大额支付(5000-10000元以上)必须采用银行转帐支付。

2.5.4.5管理费及甲方人员工资等规费的收取时间以实际收到项目支付款项(包括预付款项)的时间为基准。

2.5.5发票管理

2.5.5.1项目所有的对外支付(除了人工费),必须取得税务上认可的发票,大额发票无法辨别真伪的应在验证后支付。

2.5.5.2人工费的支付必须取得考勤表和发放表,并保证人工费控制在工程造价的合理比例10%-15%以内。原则上,民工工资的发放应由双方财务和工程人员监督发放;最好能以银行代发。

第七条:甲方派驻项目部管理人员费用缴纳原则及操作规程

1.在合同执行期间,乙方负责承担甲方委派管理人员的工资、通讯、办公费、招待费和交通费等,免费提供食宿,并提供巡视工地的必要交通工具(至少保证一辆工地用专车)。甲方派出人员的工资(标准详见附件三),由乙方承担,在乙方工程计量款中扣取,并由甲方发放。委派管理人员工资含工资(基础工资+岗位工资+年终奖金)、津贴收入(施工津贴、生活津贴等)和福利收入(各类社会统筹保险、

建设工程合作协议范本 篇二:《项目工程建设合作协议书》

项目工程建设合作协议书

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:

一、工程项目的综合概况

1、项目工程名称:

2、项目工程地址:

3、项目建设工程规模:建筑面积约xxxx㎡以上。

4、结构及层数:xxxx层框剪结构。

二、工程建设的合作方式

1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为xxxx元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。

2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在xxxx年xx月xx日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在xxxx年xx月xx日前开工,甲方应在xxxx年xx月xx日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息xx%,即每月支付给乙方xx万元利息,如在xxxx年xx月xx日止不能开工,

甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息xx%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日利息xxxx万元合计xxxx万元整,必须在5个工作日内(xxxx年xx月xx日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。

3、甲方发包范围:按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):此单价含(1)桩基础工程;(2)地下室工程;(3)主体工程;

(4)屋面工程;(5)内外装饰工程;(6)室内给排水、强弱电安装工程;(7)节能保温工程;(8)入口厅装修(桩心埋深不超过10米,设计含钢量58kg/m2)。

4、价格计算依据:

(1)如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[2009]406号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行,民工工资按56元/天调差。

(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承(建设工程合作协议范本)

包合同》中进行明确。

5、项目工程款支付方式:

(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金800万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金200万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。

(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价1600元/ m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价1000元/ m2(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价230元/ m2支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过10天)。

(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。

(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%,截留3%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。

(5)施工期内允许调整的内容和依据:双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总

造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进行包干造价调整。

三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。

2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。

3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。

四、项目工程保修

1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

五、其它有关事项

1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。

2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。

3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。

六、违约责任

甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金叁佰万元整。

七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。

以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在2012年9月10日前交纳项目建设保证金2000万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。

甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章) 法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章) 代 理 人:(签章) 代 理 人:(签章)(建设工程合作协议范本)

年 月 日 年 月 日

建设工程合作协议范本 篇三:《工程项目建设合作合同》

编者注:本合同为合作建设工程的框架协议,其中包括了BT和总承包两种合作建设方式的内容,参照本合同时可根据项目具体情况进行修改使用。

工程项目建设合作合同

甲方:XX公司

乙方:XX公司

2008年

(建设工程合作协议范本)

XX工程项目建设合作合同

甲方(全称):XX公司

乙方(全称):XX有限公司

鉴于:

(1)XX省[200X]XX号文件决定:甲方是“XX规划区”主开发商和项目发起人;

(2)甲方决定对“XX规划区”中的主要市政基础设施项目(含道路、绿化、管网、桥梁、市政配套设施等)以及其他甲方作为主开发商开发的部分酒店、住宅等项目依法选择项目建设方进行建设;

(3)乙方是具备BT投资建设以及施工总承包建设经验和能力的大型施工企业,同时具有公路、市政、房建、装饰装修总承包一级以上资质,并经依法参加甲方组织的招标活动并中标,成为本合同约定的上述“XX规划区项目”建设方。乙方同意按照约定的条件负责“XX规划区”工程项目的建设;

(4)甲方同意根据本合同约定的模式与乙方合作建设“XX规划区”内的工程项目,并按本合同约定的方式及各子项目工程项目建设合同约定的条款向乙方支付约定的价款。

因此,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就“XX规划区”工程项目合作建设事项协商一致,订立本《XX规划区工程项目建设合作合同》。

一、 项目概况

项目名称:“XX规划区”

项目地点:

二、 合作建设范围及内容

甲乙双方同意按本合同约定的模式开发建设“XX规划区”XX平方公里范围内的主要市政基础设施项目(含道路、绿化、管网、桥梁、市政配套设施等)及

(建设工程合作协议范本)

其他甲方作为主开发商开发的部分酒店、住宅等项目的施工总承包范围内的全部建筑安装工程。具体建设内容详见各子项目合同书。

三、 合作建设模式

(一)甲方和乙方同意以BT投融资建设的模式或者施工总承包的模式在本合同合作建设范围内进行合作。甲方履行项目建设业主和业主代理人职责,乙方履行部分项目建设及工程施工总承包职责。

(二)对于本合同约定的合作建设范围内的各子项目的具体建设模式,由甲乙双方针对各子项目的具体情况协商确定可以采取BT投融资建设的模式或者施工总承包的模式进行开发建设,并签订各子项目的建设合同。

(三)截止至本合同签订时,甲乙双方已确认:对于XX大道、XX路、XX路等甲方计划即将开工建设的道路项目,由甲乙双方合作建设,上述合作项目建设模式在各子项目中另行协商确定。对于XX度假酒店,甲乙双方采取BT投融资建设的模式进行合作建设,对于XX度假酒店项目,甲乙双方采取施工总承包的模式进行建设。

四、 合作项目期限和质量标准

1、项目开竣工时间

本合同约定项目预计在 年内完成。具体各子项目工程的开竣工时间将根据甲方建设工期的要求确定,详见各子项目《BT投融资建设工程合同》或者《工程建设施工总承包合同》。(建设工程合作协议范本)

2、质量标准

项目建设质量标准根据甲方对各子项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定,具体见各子项目《BT投融资建设工程合同》或者《工程建设施工总承包合同》。

五、 双方的工作内容

(一) 甲方的基本工作内容

1、甲方按照本合同及各子项目合同的约定负责配合政府相关部门完成征地拆迁工作、取得土地使用权及建设施工所需全部批准文件、向乙方提交工程地质

详细勘察资料、组织施工图设计并向乙方提交施工图。

2、按本合同及各子项目合同向乙方支付合同价款。

(二)乙方的基本工作内容

1、在本合同约定范围内的子项目采用建设施工总承包模式的情况下,乙方负责完成工程范围内的采购、土建、安装、管网、绿化,室内外装饰工程,零星拆除,工程管理,工程验收,招标工程范围内对工程有影响的交叉施工配合,质量保修期内的保修工作,依法可分包的专业施工、安装工程项目的发包等乙方作为建设施工总承包方的工作。

2、在本合同约定范围内的子项目采用BT投融资建设模式的情况下,乙方除负责实施上述建设施工总承包方应当完成的工作外,还应当负责项目融资计划、资金保障和BT建设组织管理等乙方作为BT建设方的工作。

六、 合同价款

(一)本合同范围内甲乙双方合作建设的工程施工项目总投资额约为人民币XX亿元。

(二)如果甲乙双方确定对某子项目采用施工总承包模式进行建设,则合同价款应当包括项目工程建设费用及双方约定的其他费用。其中:

(1)工程建设费用依据X建定(200X)XX号《200X年XX省建筑工程综合定额》、X建定(200X)XX号《200X年XX省建筑施工机械台班费用定额》、X建定(200X)XX号《XX省建筑装饰工程综合定额》、X建定(200X)XX号《XX省市政园林工程综合定额》、200X年《XX省房屋修缮工程综合定额》、200X年《安装工程预算定额XX省基价本》、XX省《工期定额》等规定(如有新定额规定颁发,以新定额为准,如果XX省相关定额与各子项目建设标准差异较大的,甲乙双方可以在子项目合同中协商确定参照其他省市的相关定额或市场价格)及相关预算编制管理办法的规定,根据施工现场实际发生的工程量计取工程造价,进行结算,上下浮动的总数由甲乙双方在子项目协议中明确。施工过程中实际发生的变更、洽商、市场价格波动、政策性调价等造成的价格变动,均按照实际发生进行结算。

(2)计价流程:乙方应当在每月25日向甲方提交已经完成的工作量报告,双方进行验工计价,甲方应当在收到乙方已完成工作量报告后15日内对乙方提

交的已完成工作量进行确认。在各子项目工程竣工验收时,双方最终调整和确认各子项目工程费用的总额。

(3)甲乙双方约定的其他费用,如奖励金等,由双方在各子项目合同中详细约定。

(三)如果甲乙双方确定对某子项目采用BT投融资建设的模式进行建设,则合同价款应当包括项目工程建设费用、投融资费用、项目回购溢价费用,以及双方约定的其他费用。其中:

(1)工程建设费用按上述第六条第(二)款第(1)项约定确认。

(2)投融资费用依据甲乙双方在各子项目合同签订后每月验工计价所确定的工作量(投资额)为基数,以该月13日为计算起点,按 %/年的比例计取,直至甲方向乙方支付合同价款时止。

(3)项目回购溢价费用依据甲乙双方在各子项目合同签订后每月验工计价所确定的工作量(投资额)为基数,以该月13日为计算起点,按 %/年的比例计取,直至甲方向乙方支付合同价款时止。

(4)如果由于甲方原因导致在子项目合同中规定的工程技术标准、建设规模、工程范围等发生重大变更,这种重大变更造成乙方的融资计划与各子项目工程实际资金需求之间出现超过各子项目预算额15%以上的差异时,甲乙双方应当对增加部分的融资款项重新协商确定投融资费用和项目回购溢价费用。如果由于人民银行公布的贷款基准利率发生变化,则投融资费用和项目回购溢价费用根据贷款基准利率调整幅度,按时间分段调整计算。

(5)甲乙双方约定的其他费用,如奖励金等,由双方在各子项目合同中详细约定。

七、 合同价款的支付方式

(一)采用施工总承包的建设模式时的合同价款支付方式:

1、工程预付款

(1)预付款支付时间和比例:各子项目合同签订后20天内,甲方向乙方预付子项目合同价款总额的 %。

(2)扣回预付工程款的时间和比例:工程款支付到30%时开始起扣,每月扣取2%,逐月扣完工程预付款。

建设工程合作协议范本 篇四:《建设工程合同范本》

[篇一:建设工程设计合同范本]

建设单位:_______________________,以下简称甲方;

设计单位:_______________________,以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。

二、甲方义务

1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。建设工程合同范本

2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

9、2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理,经乙方书面确认,甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下罚款。

9、3乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

第十条:设备、材料、通行及配套

10、1甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

10、2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料,除甲方当即提出不合格外,均视为合格品。

10、3乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

10、4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

第十一条:工程保险

11、1乙方应对其员工购买保险

11、2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

11、3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

11、4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

第十二条:变更设计

12、1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

12、1、1经由本合同双方协商一致减少的事项。

12、1、2为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

12、2所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

12、3减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。

第十三条:工程延期

13、1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

13、2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

第十四条:验收

14、1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

14、2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

14、3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

14、4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

14、5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

第十五条:违约及损害赔偿责任

15、1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

15、1、1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

15、1、2一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。

15、1、3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

15、2本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

15、3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15万元。

15、4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

15、5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

第十六条:纠纷处理

甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由苏州市相城区人民法院管辖。

第十七条:其它

17、1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

17、2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

17、3本合约正本之印花由双方各自贴销。

17、4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

附件

1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)

2、甲方提供图纸一览表,双方认可的施工图

3、甲方提供的设施、材料清单

4、甲方指定之负责人授权委托书

签约日期:_________年_________月_________日

甲方:_________

甲方担保人:_________

乙方:_________

[篇三:建设工程勘察设计合同]

委托方____(以下简称甲方)

承包方____(以下简称乙方)

依照<中华人民共和国经济合同法>、<建设工程勘察设计合同条例>的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条双方责任

1、甲方责任

(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

2、乙方责任

(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

第四条勘察设计取费

乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

第五条经济赔偿

1、甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)

8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

9、乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条其它

1、合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

2、本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

3、本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。

建设单位(盖章)

甲方代表:________

电话:________

开户行:________

帐号:________

通信地址:________

市城乡建委设计科研处

(盖章)

________年________月________日

建设工程合作协议范本 篇五:《工程合作协议范本》

[篇一:建设工程合作协议书]

甲方:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住__________,身份证号:__________,手机:__________。

乙方:____________,住址:__________。

法定代表人:__________,职位:__________。

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款:

第一条总则

1。工程合作协议范本。1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。

1。2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方__________签订的<__________工程项目建设工程合同>所包括的全部内容。

1。3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用

2。工程合作协议范本。1该工程项目位于__________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市__________钢结构有限公司负责施工,,遵守诚信原则。

8。3本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。

8。4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。

8。5其他约定:

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

地址:____________________地址:____________________

法人代表或授权人:____________________法人代表或授权人:____________________

电话:____________________电话:____________________

协议签字盖章日期:__________年__________月__________日

[篇二:工程施工合作协议书]

甲方:__________(以下简称甲方)

乙方:__________(以下简称乙方)

甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

第一条工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条甲方责任

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

第三条乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金_____元及相应的财务费_____元。

5、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:本协议履约保证金_____元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。

9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。

10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。

11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条印章管理

项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。

第五条费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:__________,于每月30日前汇至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个月止。

第六条违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的0。5‰。日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。

第八条因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。

2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:__________代表:__________

住所:__________

身份证号码:__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

[篇三:工程项目合作协议书范本]

甲方:________________

乙方:________________

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:

第一条总则

1。1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

1。2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1。3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用

2。1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2。2甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。

2。3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

2。4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:________________。

第三条甲方职责

3。1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

3。2甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

3。3甲方在青岛完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

3。4协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责

4。1项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。

4。2乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

4。3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

4。4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。

4。5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

4。6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

4。7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

4。8本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。

甲方:________________

法定代表人:________________

委托代理人:________________(签字)

________年________月________日

乙方:________________

法定代表人:________________

委托代理人:________________(签字)

________年________月________日

[篇四:建筑安装工程合作协议书范本]

_________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。

1、安装工程名称:_________。

2、工程地点:_________。

3、工程范围:本合同所附图纸及估价单。

4、完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。

5、安装工程总价格:_________美元整。

6、安装工程付款进度:

第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;

第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;

第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;

第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;

第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;

第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。

7、违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。

8、增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。

9、监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。

10、工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。

11、工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。

12、工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。

13、附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。

14、附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。

15、合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16、附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

签订地点:_________签订地点:_________

[篇五:网络工程合作协议书范本]

根据双方合作意向,乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务,处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。

一、甲方的权利和义务

1、享受全面周到的“网管及计算机维修”服务。

2、享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。

3、享受乙方网管工程师,每两周一次的全面检修保养。

4、全面检修保养:

逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行;

互联网与局域网是否畅通无阻,以及其他网络设备是否正常连接、工作;

如发现问题,在不影响甲方正常工作的前提下,在最短的时间内排除故障。

5、享受24小时的“网管及计算机维修”的免费咨询服务,咨询热线:_________。

6、享受合同期内免费提供最少_________小时的电脑知识培训。

7、在乙方实施服务过程中,甲方应积极协助乙方工作,避免服务中断。

8、为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确,在乙方工程师出发前往现场前,甲方有义务准确描述现场情况,并回答乙方工程师所提问题。

9、出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时,双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。

二、乙方的权利和义务

1、此协议生效后,乙方应保证甲方所投保服务的_________台服务器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后,在国家规定的工作时间内,不超过_________小时立即上门,维修的标准达到正常使用。

2、免费电话咨询,_________小时提供紧急上门服务的次数不超过_________次/年,以紧急救援结束后乙方签字确认为准。

三、乙方服务内容

1、硬件服务:

乙方保证甲方所投年保的电脑主机(主板、硬盘、光驱、板卡等)、显示器,外设(打印机、扫描仪)、网络设备的维护、维修,保证硬件设备正常运转。

注:如发现硬件损坏,乙方负责硬件维修,对无法维修的硬件,由乙方提出配件的规格、型号和报价,可以由甲方自行采购,也可以由乙方代为您采购(以不高于市场价格为准)。

2、网络管理与软件安全服务

a、为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案;

b、硬件维修、维护;

c、软件安装、调试;

d、病毒防护及网络安全;

e、网络规划、设计、安装、维护;

f、信息数据恢复、备份;

g、技术咨询,免费电脑培训;

h、数据整理;

i、密码管理;

j、定期系统优化;

k、系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复;

3、对于上述内容中为未涉及的业务内容,双方协商后重新议定。

四、报价标准

10台或以下:_________元/月

11-20台:_________元/月

21-30台:_________元/月

31-40台:_________元/月

41-50台:_________元/月

50台以上:面议

五、协议付费

1、收费标准:人民币_________元/月。

2、付费形式:在此协议正式生效日起_________日内,甲方向乙方支付人民币_________元,余款_________个月内一次付清。

六、保密条款

甲方应允许乙方在维护和救助工作需要的情况下,查看硬盘或其他储存设备中的相关信息。对于甲方的信息乙方应保证该信息的保密性,如因乙方工作疏忽或蓄意将甲方机密文件或资料丢失、泄露,乙方将承担一切法律责任和经济损失。

七、责任条款

1、网管主要服务范围是:保证单台电脑操作系统正常运行;互联网与局域网畅通无阻,而其他应用软件不在服务范围之内,但应尽力给予甲方提供技术指导。

2、由于乙方服务人员工作失误,导致甲方硬件损坏或数据丢失,由乙方负责赔偿。

3、考虑计算机软件黑客、病毒等不确定因素,乙方有义务提醒甲方将重要数据实时备份,但无法承担由此协议引发的其他责任,包括数据丢失、商业损失、民事侵权或其他永久性损失,以及由此协议引起的偶发性、后继性和间接性损失。

4、不可预计的情况,像由于政策原因或自然灾害如洪水、火灾、罢工等原因双方再协商而定本协议条款的具体内容。

八、争端条款

甲、乙双方有义务完成此协议所规定的各项内容,如果发生争议,双方应本着平等、互谅的精神友好协商解决。如果协商不成,双方同意通过法律途径解决,双方一致同意_________为法律仲裁地。

十、协议生效

此合同一式两份,甲乙双方各执一份;具有同等法律效力。

生效日为_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

[篇六:水电安装双包工程合同范本]

甲方:________________(发包方)

乙方:________________(承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条:工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式:a承包人包工包料;

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

第二条:关于材料供给的约定

1、本工程由_______负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,如发生质量问题或规格有差异,甲方应及时向乙方书面提出,乙方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由乙方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

第三条:关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家<住宅装饰装修工程施工规范>gb-2001和<建筑装饰装修工程质量验收规范>gb-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程由甲方设计施工方案。

第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、合同签订日起,甲方支付工程总造价的50%款项给乙方,乙方好安排材料进场,布局开槽完工后,支付工程款的30%给乙方,水电完工后支付工程款的15

%,整体竣工验收合格后支付5%。

2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定<工程保修单>,保修期从竣工验收签章之日起算。保修期内如因甲方供应的材料不合格或出现问题,乙方不承担维修和保修,如需保修维修,维修费用双方协定。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;水电施工穿墙、打孔、切割;费用由乙方负责。

第六条:纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条:全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条:附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

___年___月___日___年___月___日

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 抖音账号代运营合作协议三篇
  • 党建共建协议书6篇
  • 抖音账号代运营合作协议【3篇】
  • 抖音代运营合同模板范文(通用5篇)
  • 墓地买卖协议【五篇】
  • 照顾老人保姆协议书3篇
  • 货车挂靠合同【十篇】
  • 抖音账号代运营合作协议范文(通用3篇)