首页 > 实用文档 > 合同范文 >

资质借用委托书

成考报名   发布时间:11-15    阅读:

资质挂靠授权委托书
资质借用委托书 第一篇

授权委托书

本授权委托书声明:我 廖晓艳 系 武汉大拇指建设工程有限公司 的法定代表人,现授权委托 李道安 为我公司在 河南省洛阳市小浪底北岸灌区施工一标段(人工挖孔桩施工) 的授权委托代理人,代理人全权代表本工程单价预算,合同签订,负责该工程的结算收款,代理人无转委托权,特此委托。

代理人:李道安 性别:男 年龄: 31

身份证号码:511224198107013231 职务: 施工经理

委托单位:武汉大拇指建设工程有限公司 (盖章)

法定代表人: 廖晓艳 (签字或盖章) 授权委托日期: 年 月 日

资质授权委托书
资质借用委托书 第二篇

重庆鸿榜实业有限公司 联系人:

法人授权委托书

[ ]字第 号

本授权委托书声明:我 系 的法定代表人,现授权委托 同志为我公司合法代理人,

并授权该代理人以我公司名义联系

相关事宜,代理人无转委托权。

特此委托

代理人: 性别

身份证号码:

投标人: (盖章)

法定代表人: (盖章)

授权委托日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

………………………… 字…………………………( )号……………………………………

法人授权委托书

[ ]字 号

本授权委托书声明:我 系 的法定代表人,现授

【资质借用委托书】

权委托 同志为我公司合法代理人,并授权该代理人以我公司名义 相关事宜,代理人无转委托权。

特此委托

代理人:

身份证号码:投 标 人: (盖章)

法定代表人:

授权委托日期: 年 月 日

有效期:柒天

资质挂靠授权委托书 - 副本
资质借用委托书 第三篇

授权委托书【资质借用委托书】

本授权委托书声明:我的法定代表人,现授权委托 xxx 为我公司在 xxx的授权委托代理人,代理人全权代表xxx有关消防工程单价预算,合同签订及施工,负责该工程的结算收款,代理人无转委托权,特此委托。

代理人:xxx 性别:xx 年龄: xx

身份证号码:xxxxxxxxxxxx 职务: 施工经理

委托单位: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

授权委托日期: 年 月 日

资质委托书申请模板
资质借用委托书 第四篇

委 托 书

委托单位:

法人代表: 身份证号码: 住 址:

联系电话:

本授权委托书声明:我 系 的法人代表,现授权全权委托 为我公司的代理人,并以我的名义办理 ,我公司对代理人签署的一切文件资料和处理与之有关的一切事务均承担法律责任,我均予以承认。

代理人无转委托权 特此委托。

代理人签字: 身份证号码: 委托单位:

住 址:

法人代表:

年 月 日

企业资质证书(暂定)申报申请

襄阳市房管局,襄州区房管局

我公司是一家新设立的房地产开发企业,于 年 月 日在襄阳市襄州区工商行政管理局注册成立。公司注册资本为壹仟伍佰万圆。公司现有建筑、结构、财务、统计,房地产及有关工程类与经济类专业管理人员14人,持有高级职称资格证书的1人;持有中级职称资格证书的11人;持有初级职称资格证书的2人,持有资格证书的专职会计人员4人。

根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部第77号令)、《湖北省城市房地产开发经营管理办法》(省政府第185号令)和《湖北省房地产开发企业资质管理实施细则》(鄂建【2000】135号)等相关法令、法规之规定,今特申请办理企业房地产开发《暂定资质证书》。 特此申请,请予批准!

襄阳楚纬房地产开发有限公司

年 月 日

申办资质委托书
资质借用委托书 第五篇

【资质借用委托书】

申办资质委托书

一、被代理人

被代理人(单位): 联系电话: 证件类型: 证件号码: 注册地址:

二、代理人

代理人: 联系电话: 证件类型: 证件号码:

三、代理事项

兹委托 为我(单位)的代理人,全权代理我(单位)办理下列事项:

1、

2、

四、代理期限: 年 月 日至

五、被代理人申明

【资质借用委托书】

代理人在委托事项范围内的一切行为均代理我(单位),与我(单

位)的行为具有同样的法律效力。对代理人授权事项范围内的行为,我(单位)愿承担全部法律后果。

被代理人(自然人签字手印/单位法人签字盖章)

年 月 日

代理人(代理人签字手印)

年 月 日

2016安防监控资质借用委托书
资质借用委托书 第六篇

安防监控资质借用委托书

本授权委托书声明:我(法定代表人) 系 (公司名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称、姓名)的为我公司代理人,以本公司的名义参加 (工程名称) 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判工程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人无权委权。特此委托。

代理人: 性别: 年龄:

单位: 部门: 职务:

投标人:(公章)

法定代表人:(盖章)

日 期: 年 月 日

2016借用 资质 承诺书
资质借用委托书 第七篇

借用 资质 承诺书

xx-xx公司:

鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

特承诺如下:

1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。

承诺人: (签字、按手印)

年 月 日 承诺人身份证复印件:

资质使用承诺书(挂靠借用范本)

资质使用承诺书

甲方:*****

乙方:

甲方系*****,先后继承并重新核定了原“******公司”的4项资质,具体为:****工程施工总承包一级、*****专业承包一级、****工程专业承包一级、********专业承包一级资质。

为充分利用好甲方*****、******两项专业承包一级资质,提高“两项资质”的利用效率,现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下:

一、乙方主体须为*****集团或集团公司内部子公司、分公司;

二、乙方使用甲方资质对外签订合同前必须提交资质借用申请,该申请由甲、乙双方主管领导签字(盖章)审核后,方可对外签订承包承揽合同;

三、乙方向甲方借用资质前,乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金;该风险保证金用途为本承诺书第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15条违约赔偿的先行垫付,不足部分由乙方另行补足;如无上述违约情形,该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还,并不计利息。

四、乙方工程竣工后,其工程业绩由甲方继承;

五、乙方需维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

【资质借用委托书】

六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动;

七、乙方实施的项目,其合同义务、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理并承担相应责任;

八、乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切法律责任;

九、乙方发生任何违法违规或违反本协议行为给甲方造成损失的,甲方有权追究乙方的法律责任并扣除其保证金;

十、甲方配合乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件,包括甲方营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记

证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件;

十一、甲方委派人员为乙方协助办理相关事务,其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责;

十二、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中,乙方采取组织多家企业共同投标,且不能保证以甲方为主体时,甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标,其乙方所发生的一切费用由乙方承担;

十三、乙方在工程项目施工期间,必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,并按时发放工人工资,如发生质安事故或逾期交工等,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任;

十四、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责任免除为止;

十五、如因乙方原因导致甲方诉累,本承诺书作为免责证据有效使用,诉讼期间的各种费用(包括不限于,律师费、起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等)由乙方承担,甲方先行垫付的,乙方应于偿还。

十六、以上承诺,乙方仔细阅读后签字盖章生效。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

地址: 地址:

电话/传真: 电话/传真:

开户行、账号:

年 月 日 年 月 日

承诺书(借用公司资质)

xx-x有限公司:

本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。

四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。

特此承诺

承诺人:

身份证号码(复印件附后):

年 月 日

建设工程资质借用承诺书

xx-xxx-xxx-x公司:

鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

为明确相关事项,特作承诺如下:【资质借用委托书】

1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。

4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。

5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。

9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。

承诺人(签字、按手印):

担保人(签字、按手印):

年 月 日

借用资质协议书

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:

1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。

2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工,直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用(以上报价为含税完工价及其它一切施工费用)。超出的部分属乙方的收益归乙方所有,但乙方必须缴纳超出部分

3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。

3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。

5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。

6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。

7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 年 月日 年 月 日

第1 / 1页

2016借用公司资质承诺书
资质借用委托书 第八篇

借用公司资质承诺书

xx-xx公司:

鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

特承诺如下:

1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。

承诺人: (签字、按手印)

年 月 日 承诺人身份证复印件:

承诺书(借用公司资质)

xx-x有限公司:

本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。

四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。

特此承诺

承诺人:

身份证号码(复印件附后):

年 月 日

建设工程资质借用承诺书

xx-xxx-xxx-x公司:

鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

为明确相关事项,特作承诺如下:

1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。

4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。

5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。

9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。

承诺人(签字、按手印):

担保人(签字、按手印):

年 月 日

借用资质协议书

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:

1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。

2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工,直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用(以上报价为含税完工价及其它一切施工费用)。超出的部分属乙方的收益归乙方所有,但乙方必须缴纳超出部分

3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。

3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。

5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。

6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。

7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 年 月日 年 月 日

第1 / 1页

工程公司借用资质协议书-02

甲方: 昆山诠智盛电子有限公司 (以下简称甲方)

乙方: 北京三明灯光环境艺术有限公司 (以下简称乙方)

甲乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装) 项目共同合作一事达成如下协议:

1. 甲方计划以乙方的名义参与 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装)项目竞标,若中标,项目由甲方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目合同的责任和义务。

2. 在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由甲方自行负责,乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。

3. 双方同意事项:

a) 由甲方在2016年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务费,如未能及时支付,则本协议自动失效。

b) 乙方不提供此项目的合同金额发票及此项目资金转账事宜。

4. 未经乙方许可的情况下,甲方不得私自对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用;甲方不得向外界透漏关于乙方相关的公司机密和做有损乙方公司利益的行为。

5. 其他未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。

6. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

甲方:昆山诠智盛电子有限公司 乙方:北京三明灯光环境艺术有限公司 代表签字: 代表签字:

日期: 日期:

第1 / 1页

2016借用资质承诺书
资质借用委托书 第九篇

借用资质承诺书

xx-xx公司:

鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

特承诺如下:

1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。

承诺人: (签字、按手印)

年 月 日 承诺人身份证复印件:

承诺书(借用公司资质)

xx-x有限公司:

本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。

四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。

特此承诺

承诺人:

身份证号码(复印件附后):

年 月 日

第1 / 1页

建设工程资质借用承诺书

xx-xxx-xxx公司: 鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。

为明确相关事项,特作承诺如下:

1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。

4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。

5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。

7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。

8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。

9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。

承诺人(签字、按手印):

担保人(签字、按手印):

年 月 日

第1 / 1页

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 抖音账号代运营合作协议三篇
  • 党建共建协议书6篇
  • 抖音账号代运营合作协议【3篇】
  • 抖音代运营合同模板范文(通用5篇)
  • 墓地买卖协议【五篇】
  • 照顾老人保姆协议书3篇
  • 货车挂靠合同【十篇】
  • 抖音账号代运营合作协议范文(通用3篇)